TREFFEN

Unsere 7. Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management“ ist für den 03. und 04. September 2025 -wie in den vergangenen Jahren auch- im AMERON Hotel Berlin ABION Spreebogen Waterside in D-10559 Berlin geplant. Aktuell geht es darum, innerhalb des geplanten Themenschwerpunkts: „Contract & Claim Management –Claims & Streit vermeiden“ die inhaltliche Ausgestaltung des INDUSTRIEFOKUS 2025 im Detail festzulegen. Wir möchten Fach- und Führungskräfte aus dem industriellen Projektgeschäft (Auftraggeber- & Auftragnehmerseite darum bitten, unsere Fachtagung aktiv mit Vorträgen mitzugestalten. Wir bitten Sie daher recht freundlich, Ihren Vorschlag für einen von Ihnen zu haltenden 45-minütigen Vortrag aus den folgenden Themengebieten bis zum spätestens 25. Januar 2025 an die E-Mail-Adresse industriefokus (at) 1155pm.de zu senden. Erfahren Sie mehr.

Am 11. und 12.09.2024 führte unser Unternehmen zum insgesamt 6. Mal die Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management" durch. Tagungsort war, wie den Jahren zuvor, das AMERON Berlin ABION Spreebogen Waterside Hotel in Berlin. "Claim Management -Internationale Aspekte" war das diesjährige Tagungsmotto und gleichzeitig Themenschwerpunkt aller im Rahmen der Tagung gehaltenen Vorträge. Rund 60 Experten im Contract & Claimanagement aus dem CAPEX-Projektgeschäft (Auftraggeber- und Auftragnehmerseite) hörten 1,5 gut Tage lang intressiert den Vorträgen zu und diskutierten rege Fragestellungen und Herausforderungen des Contract & Claim Managements aus einem internationalen Blickwinkel. Erfahren Sie mehr. 

in knapp zwei Wochen beginnt bereits unsere Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS 2024: Contract & Claim Management“ in Berlin im Ameron Hotel Abion Spreebogen Waterside und einen Referenten haben wir Ihnen noch vorenthalten. „Last but not least“ möchten wir Ihnen Herrn Tarek Salama von der Firma Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH; mit seinem Vortragsthema:  „Erfahrungen mit der Claim-Behandlung im internationalen Vergleich“ vorstellen. Vorgenannter Vortrag wird auf die folgenden Aspekte eingehen. Die Unterschiede bei der Claim-Behandlung im Anlagenbau zwischen Deutschland und anderen Regionen der Welt sind vielfältig und ergeben sich aus verschiedenen rechtlichen, kulturellen und vertraglichen Rahmenbedingungen. Der Beitrag gibt einen Überblick über die wichtigsten Unterschiede im internationalen Vergleich. Diese Unterschiede erfordern eine angepasste Herangehensweise und ein tiefes Verständnis der jeweiligen rechtlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um Claims im Anlagenbau erfolgreich zu verwalten und durchzusetzen. Erfahren Sie mehr.

Aktuell möchten wir Ihnen mit Herrn Dr. Ulrich Hagel von der Firma Alstom einen weiteren Vortragsreferenten im Rahmen unserer kommenden Fachtagung vorstellen. Sein Vortragsthema lautet: „Neue Herausforderungen bei Vertragsgestaltung und Vertragsmanagement nach den Lieferkettengesetzen“. Ob deutsches Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, französisches Loi de Vigilence, norwegischesr Transparency Act oder europäischer CS3D: Nachhaltigkeit, Menschenrechte und Umweltschutz in Lieferketten stehen im Fokus der nationalen und internationalen Gesetzgeber. Unternehmen sehen sich immer neuen Anforderungen ausgesetzt. Es fällt schwer, den Durchblick im ESG-Dschungel zu behalten. Der Beitrag gibt einen Überblick über die aktuellen Anforderungen. Zudem beleuchtet er anhand des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes (und der gerade veröffentlichten EU-Lieferkettenrichtlinie), was dies für Contract-Manager bedeutet, von der Vertragsverhandlung bis zur Rechtedurchsetzung gegen unmittelbare und mittelbare Zulieferer. Erfahren Sie mehr.

Zum mittlerweile sechsten Mal wird unser Unternehmen, die 1155PM consultants GmbH, die Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management“ am 11. und 12. September 2024 in Berlin durchführen. Tagungsort wird wieder Berlin sein und wegen der guten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren dort das AMERON Berlin ABION Spreebogen Waterside Hotel.  Sollten Sie Interesse an der Teilnahme unserer Fachtagung haben, können Sie sich noch bis zum Donnerstag, den 15.08.2024 (17:00 Uhr) anmelden. Danach kann die Teilnahme nicht mehr garantiert werden. Der diesjährige Vortragsschwerpunkt wird lauten: „Contract & Claim Management –Internationale Aspekte“. Jedes Jahr werten wir die an unsere Tagungsgäste verteilten Feedbackbögen aus. Vermehrt entnahmen wir diesen Bögen in den vergangenen 3 Jahren, dass der Wunsch unserer Tagungsgäste bestand, einen "internationalen" Blick auf das Thema "Contract & Claim Management" zu richten. Mit dem diesjährigen Themenfokus "Internationale Aspekte" möchten wir diesem Wunsch gerne nachkommen. Erfahren Sie mehr.

Am heutigen Tag möchten wir Ihnen mit Herrn Martin Püschel von der Firma GE Vernova - GE Grid GmbH einen weiteren Vortragsreferenten im Rahmen unserer kommenden Fachtagung vorstellen. Sein Vortragsthema lautet: "Vertragsmanagement in internationalen Großprojekten der Offshore Wind Energieübertragung“. Im Zuge der Energiewende werden in vielen Ländern gigantische Investitionen in den Umbau der Stromnetze getätigt. Zur Verwirklichung der Energieübertragung von Offshore Windfarmen in die Stromnetze werden Projektvolumen von mehreren Milliarden Euro teilweise zeitgleich als EPC-Projekte ausgeschrieben, so dass selbst moderat vereinbarte Haftungsrisiken wie auch Pönalen/LDs für die Auftragnehmer erheblich werden und deutlich begrenzt werden müssen.  Der geforderte Liefer- und Leistungsumfang kann selbst von den Größten der Branche nicht mehr allein erbracht werden, so dass sich internationale Konsortien bilden und die Frage der gesamtschuldnerischen Haftung der Konsortialpartner und deren Begrenzung neu definiert werden muss. Die kulturellen Unterschiede innerhalb der Projektteams haben Auswirkungen auf die Durchsetzbarkeit von berechtigten Forderungen. Das Contract Management zwischen den Konsortialpartnern nimmt an Bedeutung zu und beginnt mit einem projekttypisch optimierten Konsortialvertrag, der die Besonderheiten dieser Großprojekte berücksichtigt. Erfahren Sie mehr.

Aktuell möchten wir Ihnen mit Frau Isabelle Sajons Göllner von der Firma HENSOLDT Sensors GmbH eine weitere Vortragsreferentin im Rahmen unserer kommenden Fachtagung vorstellen. Ihr Vortragsthema lautet: "Nonverbale Kommunikation als Erfolgsfaktor in Verhandlungen - Ein Praxisbeispiel aus dem asiatischen Raum“. Frau Sajons Göllner teilt in ihrem Vortrag erneut ihre Expertise als Körpersprachenexpertin mit ihnen. Der Schwerpunkt liegt dieses Mal im internationalen Setup und dreht sich um die Frage, wobei hilft das Lesen der Körpersprache des Gegenübers im Geschäftsleben bei multikulturellen Begegnungen. Anhand eines Fallbeispiels werden Sie auf eine kurze Reise mitgenommen. Erfahren Sie mehr.

Am heutigen Tag möchten wir Ihnen mit Herrn Christoph Klinke von der Firma Primetals Technologies Austria GmbH einen weiteren Vortragsreferenten im Rahmen unserer kommenden Fachtagung vorstellen. Sein Vortragsthema lautet: "Internationale Besonderheiten der Projektabwicklung am Beispiel Indien“. Die letzten Jahre haben global agierende Konzerne vor neue Herausforderungen gestellt. Das Stocken des Welthandels führte zu enormen Lieferengpässen. Die Verschiffungskosten sind signifikant gestiegen, die Transportkapazitäten gleichzeitig stark gesunken. Bei komplexen Projekten erschweren diese Unsicherheiten die Kernaufgaben im Projektmanagement: die Planung, die Koordination und die Umsetzung. Christoph Klinke beleuchtet in seinem Vortrag diese Hürden im internationalen Umfeld am Beispiel von Indien, einem hinduistischen Land, in dem der Glaube an die Reinkarnation auch das Geschäftsleben prägt. Erfahren Sie mehr.

Heute möchten wir Ihnen mit Herrn Werner Lindenthaler den ersten Vortragsreferenten im Rahmen unserer kommenden Fachtagung vorstellen. Sein Vortragsthema lautet: "Contract & Claim Management: „Must-haves“ im internationalen Vergleich“ Herr Lindenthaler beschäftigt sich mit den „Must-Haves“ im Claim Management und stellt die wichtigsten Vertragsklauseln in Projektverträgen und deren unterschiedliche Gestaltung und Handhabung im internationalen Vergleich vor. Erfahren Sie mehr.

Auch in diesem Jahr bieten wir, die 1155PM consultants GmbH, für unsere  Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management“ am 11. und 12. September 2024 wieder einen Frühbucher-Rabatt an. Wer sich bis zum 15. Mai 2024 um 17:00 Uhr verbindlich zu unserer Fachtagung anmeldet, zahlt automatisch nur die reduzierte Tagungspauschale in Höhe von 790,00 €, zzgl. gesetzlicher MwSt., anstatt 880,00 €, zzgl. gesetzlicher MwSt.

Was erwartet Sie als Teilnehmer im Rahmen unserer Fachtagung INDUSTRIEFOKUS 2024? Wie auch im Vorjahr beginnen wir nach der Registrierung am 11.09.2024 (15:30 bis 16:30 Uhr) schon am Nachmittag mit einem Vortrag. Damit haben wir schon einen ersten Einstieg in das Thema. Erfahren Sie mehr. 

Zum mittlerweile sechsten Mal wird unser Unternehmen, die 1155PM consultants GmbH, die Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management“ am 11. und 12. September 2024 durchführen. Tagungsort wird wieder Berlin sein und wegen der guten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren dort das AMERON Berlin ABION Spreebogen Waterside Hotel. Der diesjährige Vortragsschwerpunkt wird lauten: „Contract & Claim Management –Internationale Aspekte“ Vortragsthemen und Vortragsreferenten stehen seit kurzem fest und wir freuen uns daher, Sie hiermit zum INDUSTRIEFOKUS 2024: Contract & Claim Management einladen zu dürfen. Erfahren Sie mehr.

Unsere 6. Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management“ ist für den 11. und 12. September 2024 erneut im AMERON Hotel Berlin ABION Spreebogen Waterside in 10559 Berlin geplant. Jetzt geht es darum, innerhalb des Themenschwerpunkts „Contract & Claim Management –Internationale Aspekte“ die inhaltliche Ausgestaltung des INDUSTRIEFOKUS 2024 vorzunehmen. Beginnend mit einem Vortrag zur Einstimmung und der beliebten Networking-Veranstaltung am Nachmittag/Abend des 11. September 2024 und fortgeführt mit zahlreichen Vorträgen am 12. September 2024 wird sich die Tagung diesmal im Schwerpunkt mit internationalen Aspekten des Contract & Claim Managements im Rahmen von industriellen Investitionsprojekten beschäftigen.  Erfahren Sie mehr.

Zum 5. Mal führte unser Unternehmen die Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS: Contract und Claim Management" am 06. und 07.09.2023 durch. Tagungsort war erneut auf vielfachen Teilnehmerwunsch das AMERON Berlin ABION Spreebogen Waterside Hotel in Berlin. Schon früh zeigte sich für unsere Tagungsprojektleiterin, Frau Christina Högy, dass die Veranstaltung, wie auch in den Vorjahren, ausgebucht sein wird. Zweiundachtzig am Themenkomplex des  Contract & Claim Managements interessierte Experten aus dem industriellen Projektgeschäft waren der Einladung unseres Unternehmens zur diesjährigen Tagung gefolgt. Wie jedes Jahr stand der diesjährige INDUSTRIEFOKUS 2023: Contract & Claim Management auch wieder unter einem Themenmotto. Dieses lautete: "Claim Management. Mit Methode und Struktur zum Erfolg". Erfahren Sie mehr.

In zwei Wochen beginnt bereits unsere Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS 2023: Contract & Claim Management“ in Berlin im Ameron Hotel Abion Spreebogen Waterside und einen Referenten haben wir Ihnen noch vorenthalten. „Last but not least“ möchten wir Ihnen Herrn Jürgen Hahn; Geschäftsführer der 1155PM consultants GmbH; mit seinem Vortragsthema: "Die IKARUS-Analyse (©) eine innovative Methode zur Beurteilung der Machbarkeit von industriellen Größtprojekten" vorstellen. Das Risikomanagement übernimmt in Unternehmen das Management von Unternehmensrisiken durch deren Identifikation, Bewertung nach Eintrittswahrscheinlichkeit und Wirkbreite und der anschließenden Ableitung von Abwehrmaßnahmen. Jedoch nicht nur auf der Ebene der Betrachtung von Risiken auf Projektebene findet das Risikomanagement Anwendung. Erfahren Sie mehr.

In gut einem Monat beginnt bereits unsere Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS 2023: Contract & Claim Management“ in Berlin im Ameron Hotel Abion Spreebogen Waterside und zwei Referenten haben wir Ihnen noch vorenthalten. Einer davon ist Dr. Adrian Müller-Helle, Rechtsanwalt und Partner der Wegnerpartner Wegner & Partner mbB. Sein Vortragsthema lautet: "Lessons Learned – Praxiserfahrungen aus der Anwendung von FIDIC-Verträgen durch deutsche Unternehmen". Erfahren Sie mehr.

Zum mittlerweile fünften Mal wird unser Unternehmen, die 1155PM consultants GmbH, die Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management" am 06./07.09.2023 durchführen. Tagungsort wird wieder Berlin sein und wegen der guten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren dort das AMERON Berlin ABION Spreebogen Waterside Hotel. Sollten Sie noch Interesse an der Teilnahme unserer Fachtagung haben, können Sie sich noch bis zum Montag, den 31.07.2023 (17:00 Uhr) anmelden. Danach kann die Teilnahme nicht mehr garantiert werden. Erfahren Sie mehr.

Mit Dipl. Ing. Tom Mückel stellen wir Ihnen heute einen weiteren Vortragsreferenten im Rahmen unserer kommenden Fachtagung vor. Sein Vortragsthema lautet: "Wechselwirkung zwischen Projektmanagement und Claim Management". Die Eingliederung des Contract & Claim Managements in die Organisation eines Unternehmens hängt in erster Linie von der Form der angewendeten Projektverträge sowie von der Besonderheit des Verkaufsgegenstandes ab. Erfahren Sie mehr.

Am heutigen Tag möchten wir Ihnen mit Dipl. Ing. Ralf Budde von der Firma Contract Tools GmbH einen weiteren Vortragsreferenten im Rahmen unserer kommenden Fachtagung vorstellen. Sein Vortragsthema lautet: "Entwicklung von Claim-Management-Strategien". Je größer und komplexer eine Forderung, desto wichtiger wird die richtige Claim-Management-Strategie. Eine Strategie für das Claim Management konzentriert sich nicht nur auf die optimale Durchsetzung oder Abwehr finanzieller Ansprüche, sondern berücksichtigt auch weitere Belange, wie z.B. langfristige Geschäftsbeziehungen, Projektziele, strategische Entscheidungen der Unternehmensleitung und kulturelle Besonderheiten bei internationalen Verträgen. Ein wichtiger Faktor einer guten Claim-Strategie ist die Berücksichtigung des Konfliktpotentials, das mit jedem Claim unweigerlich verbunden ist. Ziel ist eine optimale Zielerreichung, ohne die Geschäftsbeziehung mehr als nötig zu belasten. Erfahren Sie mehr.

Mit Herrn Michael Mozer von der IWTI GmbH stellen wir Ihnen heute einen weiteren Vortragsreferenten im Rahmen unserer kommenden Fachtagung vor. Sein Vortragsthema lautet: „Der Bauzeitverlängerungs-Claim". Bei Überschreitung der zwischen den jeweiligen Vertragsparteien vereinbarten Bauzeit kommt es zu sog. „Bauzeitverzögerungen“. Solche Verzögerungen sind in Zeiten, geprägt von Corona und der Ukraine-Krise mit den damit verbundenen Lieferengpässen, nur schwer zu vermeiden. Nicht selten machen Auftragnehmer während oder am Ende eines Bauvorhabens Bauzeitverlängerungsansprüche aufgrund von Ablaufstörungen geltend. Neben der eigentlichen Terminerstreckung können solche Forderungen bspw. Vorhaltekosten für Personal und Geräte oder Preissteigerungen beinhalten. Je nach Störungssachverhalt sind diese ggf. unterschiedlich zu berechnen. Erfahren Sie mehr.

Heute möchten wir Ihnen mit Dr. Götz-Sebastian Hök von der Kanzlei Dr. Hök • Stieglmeier & Kollegen den ersten Vortragsreferenten im Rahmen unserer kommenden Fachtagung vorstellen. Sein Vortragsthema lautet: „Vertragstreue im Spannungsfeld gruppendynamischer Prozesse auf der FIDIC-Baustelle". Auf der Grundlage internationaler Erfahrungen als Berater von Auftraggebern, Ingenieurbüros und Auftragnehmern, sowie als Dispute Adjudicator wird aufgezeigt, wie sich gruppendynamische Prozesse auf die Abwicklung von FIDIC Bauverträgen auswirken. Es entwickeln sich kontraproduktive Verhaltensweisen mit Auswirkungen auf Bauablaufplanung, Dokumentation und Kommunikation, die nachteilige Folgen für die Projektabwicklung haben könnten. Lesen Sie mehr.

Vielleicht haben Sie es noch in Erinnerung? Für unsere Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management" am 06./07.09.2023 bieten wir einen Frühbucher-Rabatt an. Wer sich bis zum 30. April 2023 um 17:00 Uhr verbindlich zu unserer Fachtagung anmeldet, zahlt automatisch nur die reduzierte Tagungspauschale in Höhe von 700,00 €, zzgl. gesetzlicher MwSt., anstatt 790,00 €, zzgl. gesetzlicher MwSt. Was erwartet Sie als Teilnehmer im Rahmen unserer Fachtagung INDUSTRIEFOKUS 2023? Wie auch im Vorjahr beginnen wir nach der Registrierung am 06.09.2023 schon am Nachmittag mit einem Vortrag. Damit haben wir schon einen ersten Einstieg in das Thema. Aber auch die Vortragsreferenten des Folgetages werden sich vorstellen und geben Ihnen einen kurzen Ausblick über ihr jeweiliges Vortragsthema. So haben Sie als Tagungsgast schon während unseres Networkingabends "Beefing up your Claims Management" gute Aufhänger und Gelegenheit für anregenden fachlichen Austausch mit den Referenten und den anderen Tagungsgästen. Erfahren Sie mehr.

Auch in diesem Jahr bieten wir, die 1155PM consultants GmbH, für unsere Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management" am 06./07.09.2023  wieder einen Frühbucher-Rabatt an. Wer sich bis zum 30. April 2023 um 17:00 Uhr verbindlich zu unserer Fachtagung anmeldet, zahlt automatisch nur die reduzierte Tagungspauschale in Höhe von 700,00 €, zzgl. gesetzlicher MwSt., anstatt 790,00 €, zzgl. gesetzlicher MwSt.

Was erwartet Sie als Teilnehmer im Rahmen unserer Fachtagung INDUSTRIEFOKUS 2023? Erfahren Sie mehr.

Zum mittlerweile fünften Mal wird unser Unternehmen, die 1155PM consultants GmbH, die Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management" am 06./07.09.2023 durchführen. Tagungsort wird wieder Berlin sein und wegen der guten Erfahrungen aus den vergangenen Jahren dort das AMERON Berlin ABION Spreebogen Waterside Hotel. Der diesjährige Vortragsschwerpunkt wird lauten: "Claim Management: Mit Methode & Struktur zum Erfolg." Vortragsthemen und Vortragsreferenten stehen seit kurzem fest und wir freuen uns daher, Sie hiermit zum INDUSTRIEFOKUS 2023: Contract & Claim Management einladen zu dürfen. Lesen Sie mehr.

Unsere 5. Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management“ ist für den 06. und 07. September 2023 erneut im AMERON Hotel Berlin ABION Spreebogen Waterside in 10559 Berlin geplant. Jetzt geht es darum, innerhalb des Themenschwerpunkts: „Claim Management: Mit Methode & Struktur zum Erfolg.“ die inhaltliche Ausgestaltung des INDUSTRIEFOKUS 2023 vorzunehmen.

Beginnend mit einem Vortrag zur Einstimmung und der beliebten Networking-Veranstaltung am Nachmittag/Abend des 06. September 2023 und fortgeführt mit zahlreichen Vorträgen am 07. September 2023 wird sich die Tagung diesmal im Schwerpunkt mit Strukturen und Methoden des Contract & Claim Managements im Rahmen von industriellen Investitionsprojekten beschäftigen. Lesen Sie mehr.

Am 24. und 25.08.2022 versammelten sicher zum 4. Mal Fach- und Führungskräfte aus Unternehmen des Anlagen- / Maschinenbaus auf Einladung der 1155PM consultants GmbH zur Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS 2022: Contract & Claim Management". Diesjähriger Themenschwerpunkt waren die Aspekte des retrospektiven Contract & Claim Managements unter dem Motto "Das Kind ist in den Brunnen gefallen -wie geht es weiter?". Sechzig Interesserierte aus unterschiedlichsten Unternehmen der Branchen waren der Einladung gefolgt und nutzten den von der 1155PM consultants GmbH geschaffenen Veranstaltungsrahmen zum Netzwerken untereinander, zum Erfahrunsaustausch und zur Wissensaufnahme. Erfahren Sie mehr.

Am 24.08.2022 öffnete die Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management" zum 4. Mal ihre Pforten für Tagungsgäste aus dem industriellen Projektgeschäft , mit dem Branchenschwerpunkt Anlagenbau / Maschinenbau. Über 60 Fach- und Führungskräfte aus 40 Unternehmen waren der Einladung der 1155PM consultants GmbH zu Fachvorträgen, inhaltlichem Austausch und zum entspannten Netzwerken in angenehmer Atmosphäre gefolgt. Erfahren Sie mehr.

In zwei Wochen beginnt bereits unsere Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management“ in Berlin im Ameron Hotel Abion Spreebogen Waterside und einen Referenten haben wir Ihnen noch vorenthalten. „Last but not least“ möchten wir Ihnen Tarek Salama von der Siempelkamp Maschinen- und Anlagenbau GmbH mit seinem Vortragsthema "Ist Claim Management ein Compliance-Thema?“ vorstellen.  Herr Salama beschäftigt sich mit dem Thema Claim Management und wie die diesbezüglichen unternehmensinternen Verordnungen und Richtlinien (Compliance) zueinander in Beziehung gesetzt werden. Dabei geht es um die Frage, ob Claim Management auch ein Compliance Thema ist. Claim Management wird durchaus als vertragliches Recht wahrgenommen. Was hat Claim Management mit Compliance zu tun? Einerseits geht es um die Wahrnehmung vertraglicher Ansprüche gegenüber Kunden und Lieferanten. Andererseits fühlen wir uns im Sinne einer wertorientierten Unternehmensführung den nachhaltigen Interessen unserer Eigentümer und Mitarbeitern verpflichtet. Erfahren Sie mehr.

Mit Herrn Dr. Ulrich Hagel stellen wir Ihnen heute einen weiteren Vortragsreferenten im Rahmen unserer kommenden Fachtagung. Sein Vortragsthema lautet: "Schwert oder Gespräch? Das geeignete Streitbeilegungsverfahren wählen". Projektstörungen haben nicht nur Ursachen, sondern auch Auswirkungen. So ist es unvermeidbar, dass neben der Behebung der Ursache (sofern möglich), auch eine Verantwortungsübernahme für die Auswirkungen gefunden werden muss. Da dies in den seltensten Fällen einvernehmlich abläuft, stellt sich zumeist die Frage, mit welchem Verfahren der konkrete Konflikt am besten gelöst werden kann. Das Verfahrensspektrum ist vielfältig, umfasst Einigungs-, Entscheidungs- und Hybrid-Verfahren, mit oder ohne Drittbeteiligung. Doch wer die Wahl hat, hat die Qual! Erfahren Sie mehr.

Wir möchten Ihnen heute möchten mit Peter Simoneit einen weiteren Vortragsreferenten im Rahmen unserer kommenden Fachtagung vorstellen. Sein Vortragsthema lautet: “Wie erstellt man ein prüfbares Claim-Dokument?“ Peter Simoneit wird auf seiner langjährigen Praxis basierend das strukturierte Vorgehen bei der Erstellung eines professionellen Claim-Anmelde-Dokuments erläutern, welches einer Prüfung durch den Anspruchsempfänger und durch kundige Dritte standhält. Er wird die vier Eckpfeiler bei der Erstellung dieses wichtigen Dokumentes zur Anzeige und Geltendmachung von Mehrforderungen einer Vertragspartei im Projekt darstellen und anhand aktueller Praxisbeispiele erläutern. Unter dem Motto „Pick your fight carefully” stellt Herr Simoneit einige strategische Überlegungen aus Sicht des zur Ausführung einer EPC-Leistung beauftragen Unternehmens vor, zu welchem Zeitpunkt während der Projektabwicklung ein Claim beim Auftraggeber eingereicht werden sollte, um den maximal gewünschten Erfolg zu haben. Lesen Sie mehr.

Im letzten Jahr entführte uns Frau Isabelle Göllner in die aufregende Welt des „Business Wargaming“. Umso mehr freuen wir uns, dass sie unsere Fachtagung wieder mit einem besonderen Thema bereichern möchte. Das Vortragsthema diesmal lautet: „Verhandlungen gewinnen – die geheimen Botschaften des Körpers und der Stimme.“ Sie haben schon erlebt, dass Ihnen manche Menschen, obwohl diese freundlich mit Ihnen umgehen, dennoch unsympathisch sind – und Sie nicht erklären können, warum „Ihr Bauchgefühl“ diese Menschen ablehnt? Sie möchten in bestimmten Lebenssituationen Menschen treffsicherer einschätzen als heute? Lesen Sie mehr

Wir möchten Ihnen mit Christoph Schubert und Oliver Knura zwei weitere Vortragsreferenten im Rahmen unserer kommenden Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS 2022: Contract & Claim Management" vorstellen. Das Vortragsthema der beiden Experten lautet: „Dispute Management: „Wer nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel“. Dispute Management bedeutet, für einen wirtschaftlichen Konflikt eine effiziente Lösungsstrategie zu entwickeln und dabei fortlaufend die juristischen, verhandlungstaktischen und kaufmännischen Dimensionen des konkreten Falls zu berücksichtigen. Es gibt keine Universalstrategie, die zu jedem Streit passt. Manchmal braucht es eine Klage, in anderen Fällen ist eine alternative Konfliktlösungsstrategie, wie eine Wirtschaftsmediation erfolgreich oder eine Kombination von beidem. Kreativität und Flexibilität sind entscheidend. Lesen Sie mehr

Den Auftakt unserer kommenden Fachtagung am 24./25.08.2022 in Berlin bildet der Partnervortrag von Frau Dr. Ulrike Wesche (Hoffmann Liebs Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB") und Herrn Dietmar Ludolph (Kanzlei Ludolph GbR) im Partnervortrag zum Thema: "Internationale Schiedsverfahren im Überblick“. Die Referenten werden dabei die Gründe für die Verwendung der (internationalen) Schiedsgerichtsbarkeit beleuchten und insbesondere auf Vor- und Nachteile gegenüber traditionellen Schiedsverfahren eingehen, sowie die Unterschiede der verschiedenen Schiedsinstitutionen darstellen. Auch werden die Auswirkungen je nach Wahl des Schiedsgerichts, des Schiedsorts und der Zahl der Schiedsrichter aufgeführt. Lesen Sie mehr.

Auch in diesem Jahr bieten wir, die 1155PM consultants GmbH, für unsere Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management" am 24./25.08.2022 in Berlin wieder einen Frühbucher-Rabatt an. Wer sich bis zum 30. April 2022 um 17:00 Uhr verbindlich zu unserer Fachtagung anmeldet, zahlt automatisch nur die reduzierte Tagungspauschale in Höhe von 700,00 €, zzgl. gesetzlicher MwSt., anstatt 790,00 €, zzgl. gesetzlicher USt.. Anders als in den Vorjahren beginnen wir nach der Registrierung (15:30 bis 16:30 Uhr) schon am Nachmittag mit dem ersten Vortrag. Damit haben wir schon einen ersten Einstieg in das Thema. Aber auch die Vortragsreferenten des Folgetages werden sich vorstellen und geben Ihnen einen kurzen Ausblick über ihr jeweiliges Vortragsthema.  Lesen Sie mehr.

Zum mittlerweile vierten Mal wird die 1155PM consultants GmbH die Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management" am 24./25.08.2022 durchführen. Tagungsort wird wieder Berlin sein und wegen der guten Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr dort das AMERON Berlin ABION Spreebogen Waterside Hotel.

Der diesjährige Vortragsschwerpunkt wird lauten: "Das Kind ist in den Brunnen gefallen. Wie geht es weiter?". Vortragsthemen und Vortragsreferenten stehen fest und wir freuen uns daher, Sie hiermit zum INDUSTRIEFOKUS 2022: Contract & Claim Management einladen zu dürfen. Erfahren Sie mehr.

Wir haben unsere mittlerweile 4. Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management“ für den 24. und 25. August 2022 erneut im AMERON Hotel Berlin ABION Spreebogen Waterside in 10559 Berlin als Präsenzveranstaltung geplant. Jetzt geht es darum, innerhalb des Themenschwerpunkts "Das Kind ist in den Brunnen gefallen – wie geht es weiter?" die inhaltliche Ausgestaltung des INDUSTRIEFOKUS 2022 vorzunehmen. Wir möchten Fach- und Führungskräfte aus dem industriellen Projektgeschäft dazu anregen, die Veranstaltung aktiv mit Vorträgen mitzugestalten. Erfahren Sie mehr

Am 18. und 19.08.2021 fand zum dritten Mal die von der 1155PM consultants GmbH ausgerichtete Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management" statt. Insgesamt 60 Experten aus dem industriellen Projektgeschäft trafen sich im AMERON Berlin ABION Spreebogen Waterside Hotel zum Networking in gepflegter Atmosphäre und zum fachlichen Austausch über ausgewählte Vortragsthemen. Der Fokus der diesjährigen Veranstatung war "Konfilkten vorbeugen. Projekte erfolgreich machen". Erfahren Sie mehr

Heute in einer Woche, am 18.08.2021, beginnt unsere Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management“ in Berlin im Ameron Hotel Abion Spreebogen Waterside und einen Referenten haben wir Ihnen noch vorenthalten. „Last but not least“ möchten wir Ihnen noch Dr. Björn Neumeuer von der Hoffmann Liebs Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB mit seinem Vortragsthema: „Konsortium & Co. – Projektbeteiligung auf Augenhöhe oder Haftungsfalle?“ vorstellen. Bei vielen Großprojekten kooperieren die Beteiligten indem sie ein Konsortium bilden – und auf diese Weise regelmäßig eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts begründen. Mit der Bildung eines Konsortiums wird die Komplexität eines Projektes zusätzlich gesteigert. Mit der Bildung eines Konsortiums stellen sich neben die den Projektbeteiligten in der Regel eher vertrauten werkvertraglichen Risiken die vielleicht weniger bekannten gesellschaftsrechtlichen Regelungen, zu denen unter anderem eine unbeschränkte gesamtschuldnerische Haftung der Konsorten gehört.  Lesen Sie mehr

Den Auftakt unserer kommenden Fachtagung bilden Bernd Kamphuis und Dr.-Ing. Daniel Humpohl von der RWE Technology International GmbH im Partnervortrag zum Thema: „Zuckerbrot und Peitsche - Erfahrungen mit Bonus-/ Malus-Regelungen in Projektverträgen. Zunächst werden die Motive, warum Bonus-/ Malus-Regelungen in Projekten eingesetzt werden sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile dargestellt. Es wird weiterhin der rechtliche Hintergrund für solche Regelungen in Deutschland (BGB, VOB) betrachtet und was bei der Verwendung entsprechend ggf. zu beachten ist. An Hand von zwei Beispielen aus der Projektabwicklung werden positive wie auch negative Auswirkungen dieser Bonus-/ Malusregelungen auf den Projekterfolg erläutert und daraus ein Fazit hinsichtlich der jeweiligen Wirksamkeit der Regelungen gezogen. Lesen Sie mehr

Herr Michael Mozer von der IWTI GmbH ist ausgewiesener Experte im Baubetrieb und weiterer Vortragsreferent auf dem INDUSTRIEFOKUS 2021: Contract & Claim Management. Er wird uns einen ganzheitlichen und praxisorientierten Konfliktmanagementansatz vorstellen, dessen Ziel es ist, die Eskalation von Konflikten durch frühzeitiges Handeln zu vermeiden. Michael Mozers Vortragsthema lautet: „Vorsorge statt Nachsorge – Termin und Kostenrisiken bei Großprojekten systematisch vorbeugen.“ Um den technischen, ökonomischen und kommunikativen Anforderungen von Planungs- und Ausführungsprozessen bei Bauprojekten gerecht zu werden, muss ein interdisziplinäres Zusammenwirken der fachlich Beteiligten möglich sein. Da der Informationsfluss zwischen den Mitwirkenden jedoch nicht immer reibungslos abläuft, wird der effektive Umgang mit unvorhergesehenen Ereignissen oft erschwert. Im Fall von Planungs- oder Bauablaufstörungen wird die Lösung der Konfliktsituationen häufig nach hinten verlagert, was dazu führt, dass der damit einhergehende Aufwand zur Bearbeitung bzw. Beseitigung derartiger Konflikte steigt. Nicht selten sind juristische Interventionen die Folge. Lesen Sie mehr

Heute möchten wir Ihnen mit Karin Holdorff eine weitere Vortragsreferentin im Rahmen unserer kommenden Fachtagung vorstellen. Karin Holdorff ist eine ausgewiesene Expertin im Contract & Claim Management und derzeit tätig bei der REDPATH DEILMANN GmbH, einem Spezialunternehmen der Bergbauindustrie.  Karin Holdorffs Vortragsthema lautet "Die Bedenkenanzeige: Ärgernis oder willkommener Hinweis? Rechtliche Grundlagen, notwendige Inhalte und Fristen". Ausgehend von den Regelungen des deutschen Werkvertragsrechts und der VOB/B spannt sie den Bogen zu ähnlichen Regelungen des österreichischen Werkvertragsrechts und der ÖNORM B2110 sowie zu Regelungen aus den FIDIC-Vertragsmodellen. Im Vergleich zeigt sie, dass bei allen zu vereinbarenden „Spielregeln“ der informierende und anspruchssichernde Schriftverkehr des Auftragnehmers und des Auftraggebers den Weg zum Erreichen des gemeinsamen Projektziels weist. Lesen Sie mehr.

Auftakt der diesjährigen Fachtagung IDUSTRIEFOKUS 2021: Contract & Claim Management wird ein Vortrag von Isabelle Göllner, Contract Managerin bei der Hensoldt Sensors GmbH, zum Thema "Kein Spiel - Business Wargaming als Vorbereitung der Verhandlungsführung" sein. ISabell Göllne rist ausgewiesene Expertin in diesem Themengebiet und seit mehr als 20 Jahren als Fach- und Führungskraft für Risk Management und Commercial Management tätig, vorwiegend in Unternehmen der Branchen Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Die Tagungsgäste erwartet mit Isabelle Göllners Vortrag ein außergewöhnlicher Einblick in neue Ansätze der Verhandlungsvorbereitung. Lesen Sie mehr.

Unsere Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management“ ist für den 18. und 19. August 2021 im AMERON Hotel Berlin ABION Spreebogen Waterside in 10559 Berlin als Präsenzveranstaltung geplant.

Täglich neue Nachrichten und behördliche Entscheidungen lassen bei allen Menschen verständlicherweise Unsicherheit bei der Planung der nächsten beruflichen und privaten Aktivitäten entstehen. Viele Menschen interessieren sich für eine Teilnahme an unserer Tagung, äußerten jedoch, sie würden mit einer verbindlichen Anmeldung gerne warten wollen, „bis sich der Nebel verzieht“. Dies verstehen wir gut. Aber wir haben aktuell erst die hälftige Mindestanzahl von verbindlichen Tagungsanmeldungen vorliegen, obwohl das geäußerte Interesse an einer Teilnahme die geplante Kapazität übersteigt. Mehr Details erfahren Sie hier.

Wir freuen uns, dass wir Ihnen heute alle Referenten und Vorträge präsentieren können. Wir starten am Mittwoch, dem 18. August 2021 ab 17:30 Uhr in die Tagung mit unserer Networking-Veranstaltung "Beefing up your Claims Management" bei hoffentlich gutem Wetter auf der Terrasse des Hotels direkt an der Spree. Die Vorträge der Tagungsreferenten beginnen am Donnerstag, den 19. August 2021 ab 08:30 Uhr im Rahmen der Fachtagung INDUSTRIEFOKUS 2021: Contract & Claim Management. Mehr Details erfahren Sie hier.

Zweimal in der Vergangenheit hat unser Unternehmen die Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management" schon durchgeführt. Die Feedbacks der Tagungsteilnehmer zu unseren Veranstaltungen in den Jahren 2018 und 2019 waren ausgezeichnet. Auch im Jahr 2020 sollte die Fachtagung wieder stattfinden. Die Corona-Krise kam uns jedoch dazwischen. Am 27.05.2020 haben wir aufgrund der aktuellen behördlichen Auflagen für solche Veranstaltungen entschieden, den INDUSTRIEFOKUS 2020 auf den Sommer 2021 zu verschieben.

Heute, am 03.03.2021 freuen wir uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der neue Termin für unsere Fachtagung mit dem 18. und 19. August 2021 feststeht. Der Tagungsort wird in Berlin sein.

Das Themenmotto für den INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management belassen wir unverändert. Dieses lautet: „Konflikten vorbeugen. Projekte erfolgreich machen.“ Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu dürfen und möchten Sie zu den Tagungsdetails auf unsere folgende Seite hinweisen: INDUSTRIEFOKUS 2021: Contract & Claim Management

Der dritte INDUSTRIEFOKUS: Contract & Claim Management am 18. und 19. August 2020 in Köln wird sich im Schwerpunkt mit dem Themenkreis der Konfliktvermeidung und -bewältigung im Rahmen von industriellen Investitionsprojekten beschäftigen. Kommt es während der Projektabwicklung zum Konflikt zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, ist guter Rat teuer. Eskalieren solche Konflikte, geht es meist um viel Geld und da hört bekanntlich die Freundschaft auf.Der INDUSTRIEFOKUS 2020 wird sich u.a. darum drehen, wie man dennoch Konflikte vorhersehen und mit welchen Maßnahmen man unvorhersehbare Konflikte im Projekt zum Wohle beider Vertragsparteien beherrschbar machen kann. Lesen Sie mehr.

Wegen des großen Erfolges unserer ersten Fachtagung „INDUSTRIEFOKUS 2018: Contract & Claim Management“ mit dem Fokus auf die Praxis im industriellen Projektgeschäft  wird unser Unternehmen die Fachtagung "INDUSTRIEFOKUS 2019: Contract & Claim Management“ am Dienstag, den 02. und Mittwoch, den 03. Juli 2019  im Hotel Radisson Blue in Köln zum zweiten Mal durchführen.

Der INDUSTRIEFOKUS 2019 richtet sich an Fach- und Führungskräfte aus dem industriellen Projektgeschäft, die bei der Anbahnung und Abwicklung von CAPEX-Projekten mit strategischen Fragestellungen bei der Ausrichtung des Contract & Claim Management befasst sind. Lesen Sie mehr.

Die Tagung richtet sich an Praktiker und Profis im industriellen Projektgeschäft und dient dem Erfahrungsaustausch und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit neue Herangehensweisen an typische Probleme im Contract & Claim Management kennenzulernen sowie diesbezügliche  Best-Practise-Ansätze zu diskutieren.

Auftakt bildet ein Networking-Abend mit gemeinsamem Abendessen am 12. Juni 2018, ab 18:00 Uhr, dem die eigentliche Tagung am 13. Juni 2018 ab 09:00 Uhr mit Fachvorträgen renommierter Experten im Contract & Claim Management folgt. Lesen Sie mehr.